Неустойка за несвоевременное выполнение работ

Нарушения сроков окончания работ, а также иных промежуточных сроков, возможность установления которых прямо предусмотрена ст. Вместе с тем, на практике встречаются случаи, когда фактических нарушений сроков выполнения работ подрядчиком не было, в то время как заказчик либо намеренно, либо по ошибке выдвигает имущественные требования на основании нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору строительного подряда. Рассмотрим возможные меры ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, а также способы, которыми можно доказать отсутствие нарушения сроков подрядчиком. Меры ответственности за нарушение сроков можно условно разделить на законные и договорные.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Я согласен с условиями обработки персональных данных На практике самое распространенное требование Заказчика в суде по договору подряда — взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Но что же делать, если сроки нарушены по вине самого же Заказчика? Я расскажу Вам, как защитить свои интересы и деньги, если Заказчик поступает недобросовестно. Это поможет Вам, как предупредить неблагоприятные последствия, так и отстоять свою позицию в суде. Итак, существенное условие договора подряда — условие о сроках. Без указания сроков, договор будет считаться незаключенным. Условие о сроках прописано в статье 708 ГК РФ: 1.

Юрист Умеренков Олег Николаевич. ВОПРОС: С фирмой был заключен договор возмездного оказания услуг. В договоре указано, что в. Сроки выполнения работы (оказания услуги) могут быть установлены ее выполнять, Вы имеете право на неустойку и за просрочку начала работы. 3% (за просрочку выполнения работ и при просрочке удовлетворения требований потребителя при выполнении работ).

Как избежать неустойки, если сроки выполнения работ нарушены по вине Заказчика?

Согласно п. Потребитель вправе также требовать возмещения убытков и выплаты неустойки п. Требование о взыскании неустойки в этом разделе лучше рассматривать в совокупности с другими требованиями, которые потребитель может предъявить в случае нарушения сроков выполнения работ. Это обусловлено тем, что если исполнитель проигнорирует или нарушит сроки рассмотрения этих требований, в этом случае неустойка также подлежит начислению двойная неустойка! При умелом подходе однако не злоупотребляя своими правами, чего вам поможет избежать своевременная консультация с юристом по защите прав потребителей , это позволит получить с исполнителя значительную сумму. Назначение нового срока, исходя из своего личного опыта, я бы не рекомендовала. Такое право у вас появится лишь тогда, когда исполнитель нарушит новый срок, установленный вами.

Неустойка за несвоевременное выполнение работ

Согласно п. Потребитель вправе также требовать возмещения убытков и выплаты неустойки п. Требование о взыскании неустойки в этом разделе лучше рассматривать в совокупности с другими требованиями, которые потребитель может предъявить в случае нарушения сроков выполнения работ. Это обусловлено тем, что если исполнитель проигнорирует или нарушит сроки рассмотрения этих требований, в этом случае неустойка также подлежит начислению двойная неустойка!

При умелом подходе однако не злоупотребляя своими правами, чего вам поможет избежать своевременная консультация с юристом по защите прав потребителей , это позволит получить с исполнителя значительную сумму. Назначение нового срока, исходя из своего личного опыта, я бы не рекомендовала. Такое право у вас появится лишь тогда, когда исполнитель нарушит новый срок, установленный вами.

Гораздо лучше во-вторых заявить требование о соразмерном уменьшении цены за работу и дополнительно заявить требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ. Эти требования необходимо указать в письменной претензии , на которой исполнитель должен поставить отметку о вручении. Предъявление требования о возврате денег — это крайняя мера, которой, между тем, часто успешно пользуются потребители в целях запугивания исполнителей, что понуждает их быстрее выполнять работу по договору.

Таким образом, в случае если исполнитель нарушил сроки выполнения работ, потребитель наряду с требованиями, предусмотренными п. Договором о выполнении работ оказании услуг между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки пени. Сумма, из которой начисляется неустойка цена выполнения работы и цена заказа , имеет немаловажное значение. Опытные исполнители, знакомые с законодательством о защите прав потребителей, а также с потребителями-экстремистами, значительно обогащающихся за счет предъявления требований о взыскании неустоек, разбивают общую цену заказа на составные части.

Общая цена заказа — наиболее часто встречаемая цена договора. Это общая стоимость работ, без каких либо уточнений. Цена выполнения работы — это сумма, в которую исполнитель оценивает каждую работу по договору в отдельности. При этом общая сумма общая цена заказа может быть предусмотрена в договоре, но в спецификации могут быть предусмотрены отдельные виды работ с указанием их отдельной стоимости а также и сроков их выполнения!

Например, предмет договора — изготовление кухонного гарнитура. Общая цена заказа 120 000 рублей. Таким образом, изготовление кухонного гарнитура можно разбить на множество составляющих и установить для каждой работы отдельную цену и отдельные сроки. Неустойка в таком случае будет исчисляться в зависимости от того, срок выполнения каких именно работ нарушается и какова цена этих работ.

Однако наиболее часто встречающиеся случаи - указание цены работы и стоимости материала. По состоянию на 19 ноября 2014 года работы не выполнены. Стоимость работ — 12 000 рублей. Стоимость материала — 134 000 рублей. Начиная со 2 сентября по 19 ноября 2014 года просрочка составляет 48 дней. Таким образом, размер неустойки 17 280 рублей больше цены выполнения работы — 12 000 рублей. Однако сумма взысканной потребителем неустойки пени не может превышать цену отдельного вида выполнения работы оказания услуги или общую цену заказа.

Следовательно, размер неустойки за просрочку выполнения работ составляет 12 000 рублей. Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы оказании услуги подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работы оказания услуги , а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы оказании услуги , который был ненадлежаще исполнен.

На практике часто встречаются случаи, когда договором предусмотрен меньший срок. В таком случае данный пункт договора будет считаться недействительным в силу статьи 16 Закона "О защите прав потребителей", а размер неустойки следует расчитывать по правилам, излоденным выше. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, является основанием для привлечения исполнителя к административной ответственности.

Несвоевременное выполнение работ по контракту

Согласно ст. Если в договоре размер неустойки меньше чем в законе о защите прав потребителей, какая ставка будет применяться при нарушении исполнителем сроков оказания услуг, указанная в договоре или в законе? Пунктом 1 статьи 422 ГК РФ предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами императивным нормам , действующим в момент его заключения.

профессиональная защита прав потребителей

Посоветуйтесь бесплатно с нашим юристом В каких случаях выплачивается неустойка по закону По закону о защите прав потребителей неустойка является мерой ответственности контрагентов потребителя изготовителей, импортеров, продавцов, сервисных центров, дилерских станций за допущенные ими нарушения: нарушения сроков исполнения своих обязательств по договору нарушения сроков удовлетворения отдельных требований потребителя Неустойка по закону выплачивается нарушителем за каждый день просрочки. Потребовали устранить недостаток по гарантии. Обратите внимание, что срок устранения недостатка не 45 дней. Недостаток должны устранить в срок, минимально необходимый для его устранения с учетом обычно применяемого способа. Разумным будет установить такой срок продолжительностью не более 7 дней. В течение указанного срока недостаток товара устранен не был. Вы подождали еще 20 дней и отказались от исполнения договора купли-продажи и потребовали вернуть деньги за товар по мотиву нарушения срока гарантийного ремонта. Обратите внимание, что здесь приведен расчет неустойки за нарушение срока удовлетворения требования об устранении недостатка. В случае нарушения срока удовлетворения нового требования о возврате денег за товар, за это нарушение также начисляется неустойка. Кроме этого, нужно требовать также взыскать в вашу пользу: компенсацию причиненного вам морального вреда все понесенные убытки штраф по п.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Расчет пени (неустойки) по контракту 44-ФЗ

Неустойка по закону о защите прав потребителей

Федерального закона от 17. Федерального закона от 21. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы оказания услуги указываются в договоре о выполнении работы оказании услуги.

Исполнитель не соблюдает сроки Работа или услуга должна быть выполнена в срок - это Ваше право. Если работа услуга выполнена не в срок, Вы имеете право предъявить исполнителю свои требования например, Вы можете потребовать возместить Ваши расходы, убытки, уменьшить оплату за выполненную работу и др. Исполнитель должен выполнить Ваши требования в определенный срок. Подробнее: Сроки выполнения работ оказания услуг Для того, чтобы предъявить законные требования нерадивому исполнителю, нужно знать, что такое срок выполнения работы, какие сроки бывают, что закон считает нарушением срока и т. Как устанавливается срок Сроки выполнения работы оказания услуги могут быть установлены п.

Решение по делу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения подрядных работ Ниже представлен судебный акт арбитражного суда первой инстанции о взыскании в пользу заказчика по договору строительного подряда-нашего Клиента денежных средств в счет взыскания неустойки за просрочку сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором строительного подряда. Категория спора. Арбитражные строительные споры, вытекающие из ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, о взыскании неустойки. Обстоятельства дела.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. clenmiminy1974

    Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM.

  2. Никон

    Это не имеет смысла.

  3. rollemyma

    Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Советую Вам попробовать поискать в google.com

  4. Федосья

    Авторитетный ответ

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных